Contrato público
Estudo Prévio, com apresentação de imagens e/ou desenhos elucidativos com vista à definição e pré-dimensionamento das soluções a propor.<br/>Projecto de execução, constituído pelo conjunto integrado e coordenado, com as diferentes especialidades, de peças escritas e desenhadas necessárias à completa e perfeita execução da obra, designadamente todos os desenhos de pormenor necessários para a execução da obra, a selecção de equipamentos e os materiais de acabamento aplicados em cada zona e superfície.<br/>• Assistência Técnica, durante a execução da obra a assistência técnica compreende o esclarecimento de dúvidas e a prestação de informações aos construtores, a apreciação de documentos técnicos apresentados por fornecedores ou construtores e a assistência ao Dono da Obra na escolha e selecção de materiais e equipamentos.
- Contrato 538098
- 2012
- Aquisição de serviços
- Ajuste Direto Regime Geral
Preço contratual16 998 €pago: 16 998 €
Preço base16 000 €valor posto a concurso
Celebrado25/05/2012publicado a 10/07/2012
Prazo de execução120 diasfecho a 18/10/2017
Partes
Adjudicante
- Município de Mação NIF 506814343
Adjudicatário
- MACHADO PERRY & BRAGANÇA ARQUITECTOS NIF 505493918
Detalhe
- Objeto
- Estudo Prévio, com apresentação de imagens e/ou desenhos elucidativos com vista à definição e pré-dimensionamento das soluções a propor.<br/>Projecto de execução, constituído pelo conjunto integrado e coordenado, com as diferentes especialidades, de peças escritas e desenhadas necessárias à completa e perfeita execução da obra, designadamente todos os desenhos de pormenor necessários para a execução da obra, a selecção de equipamentos e os materiais de acabamento aplicados em cada zona e superfície.<br/>• Assistência Técnica, durante a execução da obra a assistência técnica compreende o esclarecimento de dúvidas e a prestação de informações aos construtores, a apreciação de documentos técnicos apresentados por fornecedores ou construtores e a assistência ao Dono da Obra na escolha e selecção de materiais e equipamentos.
- Descrição
- ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ARQUITECTURA E DE ESPECIALIDADES PARA O ARRANJO DA ENTRADA DE MAÇÃO
- Procedimento
- Ajuste Direto Regime Geral
- Regime
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Fundamentação
- Artigo 20.º, n.º 4 do Código dos Contratos Públicos
- Decisão de adjudicação
- 04/05/2012
- Local de execução
- Portugal, Santarém, Mação
- CPV
- 71222000-0 Serviços de arquitectura para exteriores
Procurar outra entidade ou contrato
Uma caixa para empresas, contratos, notícias e insolvências.