Os serviços a contratar no âmbito deste concurso são de gestão e fiscalização da empreitada de modernização dos Blocos V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, compreendendo todas as ações a desenvolver pelo Adjudicatário com vista a assegurar a completa realização da empreitada com eficiência, qualidade e em respeito pelo disposto nos projetos, demais elementos contratuais e disposições legais englobando, necessariamente, os seguintes aspetos: - Verificação topográfica durante a execução das obras. - Fiscalização e articulação de todos os trabalhos de construção, compreendendo as seguintes funções principais: a) implementar um sistema de informação, de registo e de troca célere de documentação com o Empreiteiro; b) controlar o planeamento das obras com verificação do cumprimento do plano de trabalhos e do cronograma financeiro; c) controlar a qualidade de execução das obras; d) controlar administrativamente as obras, incluindo a verificação dos autos de medição, do reforço de garantias bancárias e revisões de preços; e) controlar as condições de segurança das obras e de saúde no trabalho; f) controlar a manutenção das características do solo e a qualidade ambiental dos locais onde decorrem as obras; g) certificar as ocorrências arqueológicas e a sua importância, articulando com o cumprimento da legislação sectorial em vigor com o prosseguimento normal da obra sem constrangimentos temporais.

Partes

Detalhe

Objeto

Os serviços a contratar no âmbito deste concurso são de gestão e fiscalização da empreitada de modernização dos Blocos V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, compreendendo todas as ações a desenvolver pelo Adjudicatário com vista a assegurar a completa realização da empreitada com eficiência, qualidade e em respeito pelo disposto nos projetos, demais elementos contratuais e disposições legais englobando, necessariamente, os seguintes aspetos: - Verificação topográfica durante a execução das obras. - Fiscalização e articulação de todos os trabalhos de construção, compreendendo as seguintes funções principais: a) implementar um sistema de informação, de registo e de troca célere de documentação com o Empreiteiro; b) controlar o planeamento das obras com verificação do cumprimento do plano de trabalhos e do cronograma financeiro; c) controlar a qualidade de execução das obras; d) controlar administrativamente as obras, incluindo a verificação dos autos de medição, do reforço de garantias bancárias e revisões de preços; e) controlar as condições de segurança das obras e de saúde no trabalho; f) controlar a manutenção das características do solo e a qualidade ambiental dos locais onde decorrem as obras; g) certificar as ocorrências arqueológicas e a sua importância, articulando com o cumprimento da legislação sectorial em vigor com o prosseguimento normal da obra sem constrangimentos temporais.

Descrição

Prestação de Serviços de Gestão e Fiscalização da Empreitada Relativa à Modernização dos Blocos V e VI do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (a “Obra”), incluindo a coordenação em matéria de segurança e saúde, o acompanhamento ambiental e arqueológico

Procedimento

Concurso público

Regime

Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)

Fundamentação

Artigo 20.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos

Decisão de adjudicação

26/10/2017

Local de execução

Portugal, Lisboa, Vila Franca de Xira

CPV

71520000-9 Serviços de supervisão da construção

Concorrentes

503838160-GIBB Portugal- Consultores de Engenharia, gestão e ambiente, S.A., 507826507-COBA- Consultores de Engenharia e Ambiente, Sociedade Anónima, 501402586-Cinclus Project Management, S.A., 503040630-Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, SA, 500963363-TPF PLANEGE CENOR – CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A., 501201840-PROMAN - Centro de Estudos e Projectos, SA, 503231100-Afaplan - Planeamento e Gestão de Projetos, SA, 501340114-PENGEST, S.A., 501773339-Prospectiva - Projectos, Serviços, Estudos, S.A., 509021050-Fase - Estudos e Projetos, S. A.