Contrato público
Elaboração dos projectos de execução da obra do estacionamento automóvel, área de serviço para Autocaravanismo, e acesso pedonal à praia Foz do Lizandro contendo a preparação dos elementos para a(s) empreitada(s) e assistência técnica à obra.
- Contrato 1529138
- 2015
- Aquisição de serviços
- Ajuste Direto Regime Geral
Preço contratual29 500 €pago: 8 850 €
Preço base29 500 €valor posto a concurso
Celebrado31/07/2015publicado a 24/08/2015
Prazo de execução60 diasfecho a 29/11/2019
Partes
Adjudicante
- Município de Mafra NIF 502177080
Adjudicatário
- EXTRASTUDIO NIF 506787281
Detalhe
- Objeto
- Elaboração dos projectos de execução da obra do estacionamento automóvel, área de serviço para Autocaravanismo, e acesso pedonal à praia Foz do Lizandro contendo a preparação dos elementos para a(s) empreitada(s) e assistência técnica à obra.
- Descrição
- Elaboração dos projectos de execução da obra do estacionamento automóvel, área de serviço para autocaravanismo, e acesso pedonal à praia Foz do Lizandro contendo a preparação dos elementos para a(s) empreitada(s) e assistência técnica à obra
- Procedimento
- Ajuste Direto Regime Geral
- Regime
- Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008)
- Fundamentação
- Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
- Decisão de adjudicação
- 13/07/2015
- Local de execução
- Portugal, Lisboa, Mafra
- CPV
- 71000000-8 Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção
- Concorrentes
- 506787281-Extrastudio – Arquitectura, Urbanismo e Design, Lda
Procurar outra entidade ou contrato
Uma caixa para empresas, contratos, notícias e insolvências.